装潢合同书【3】(精选6篇)

装潢合同书 篇1

甲方：_____________

乙方：_____________

依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

一、 工程概况：

工程名称：零量工程兼更换窗户

工程地点：平鲁区财政局

工程内容：换气密王窗户，折玻璃木墙，楼梯安装等

二、 工程承包范围：

承包范围：办公楼四层

合同工期：

开工日期：20________________年三月十五日

竣工日期：20________________年四月二十五日

三、 工程质量要求标准

工程要求：按国家建筑装潢质量标准，且结合甲方要求施工

四、 合同价款

金额：192147元(以监控室价格结算)

五、 组成合同文件

工程预算书 各种材料检验报告成合格证

六、 发包人向承包人付款方式

付款方式：乙方开工后，按工程进度逐步付材料费，待工程完工验收，交付使用后，除质保金外，其余一次性付清给乙方。

八、工程变更

本项目工程无变更

九、竣工验收与结算

有甲方组织有关单位验收合格后，以监控室出台的文件结算。

十、合同生效

合同订立地点：财政局办公室

本合同双方约定，签字盖章后生效

发包方：(签章)_____________ 承包方：(签章)_____________

法定代表人：_____________ 法定代表人：_____________

委托代理人; _____________委托代理人：_____________

日期：_____________

装潢合同书 篇2

委托装修方(甲方)

承接施工方(乙方)

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为了保证工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方对室内外装饰装修工程(以下简称工程)签订如下协议：

一、工程内容：

1、工程地点：

2、工程承包方式：双方商定包工包料。

3、工程期限 天，开工日期 ______年 _______月______ 日，竣工日期 ______年 _______月______ 日。

4、合同价款：本合同工程总造价为(人民币大写)_________

二、甲方义务：

1、提供施工期间的水源、电源。

2、负责调解有关部门的关系。

三、乙方义务：

1、施工中严格执行安全施工，操作规范，防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

2、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

3、保证施工现场的整洁、工程完工后负责清扫施工现场。

四、工程变更：

工程项目施工方式如变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

五、材料的提供

1、乙方提供的材料由甲方验收合格，开始施工。

2、材料的标准：根据甲方的要求或价位、材料的品牌、档次、颜色，甲方应提前决定。出现以上问题更改乙方不予负责。

六、工程款支付方式

1、双方约定按以下方式支付工程款。

合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款：

支付方式：双方在合同签订后甲方向乙方首付，工程进度过半甲方应向乙方付中期款，工程完工时经甲方满意付清余款。

首付：中期付：余款：

2、工程款支付要求：如工程款本能按合同履行，造成工期延误乙方不予负责。

3、甲方向乙方出示相关证件：如身份证复印件或身份证号码。

七、合同争议解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议由当事人双方协商解决，也可由有关部门调解，协商或调解本成的按下列方式解决。

1、提交 仲裁委员会仲裁。

2、依法向人民法院诉讼。

八、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出工程施工现场，并负责将垃圾运到指定的地方。

九、附则

1、本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份，双方各执一份。

4、本合同清单具有同等法律效力。

甲方签字： 乙方签字：

签约地点： 签约日期：

装潢合同书 篇3

甲方：十堰杰德利工贸有限公司

乙方：

经甲乙双方友好协商，达成如下协议;

一、销售形式

1、甲方汽车以厂家直销方式挂靠到乙方汽车经营所在地，乙方提供合法经营手续和经营场所。

2、甲方派专业营销人员驻乙方经营所在地对样车及监控车管理。

3、乙方给终端用户开上户车辆发票及上户各项协调工作，甲方给乙方xxx。

4、利润分配如下：

4-1、单台车销售价格在十万元以下每台车甲方给乙方返利八百元。

4-2、单台车销售价格在十万至十五万元之间，单台车甲方给乙方返利一千五百元。

4-3、单台车销售价格在十五万以上单台车甲方给乙方返利二千元。

4-4、现款车辆由乙方直接从车款中按以上返利标准扣除，销贷车辆返利由甲方对乙方支付。

5、甲方与乙方协商后达成本年度销售任务及返利情况如下;

5-1、甲方为乙方所定的年度最低销量为60台，达到60台(车)每台返利500元。

5-2、年销量达到80台时，每台(车)返利700元。

5-3、年销量达到100台时，每台(车)返利1000元。

5-4、年销量超过100台时，每台(车)返利1500元。

5-5、年销量低于60台时，乙方不享有年终返利奖励。

二、样车及监控车的管理

1、样车及监控车资源由甲方提供。

2、样车监控车所有权归甲方所有，乙方不得以任何形式作转让、抵押。

3、样车监控车未经甲方同意，不得实施改装、加工、添减附件，否则造成的损失由乙方承担。

4、甲方有权处理样车及监控车价格调整异地调动权。

5、乙方有权对整车检查验收，及样车监控车给甲方办理相应的财务手续。

6、乙方负责协议好技术监督、工商部门合作关系，保证甲方利益不受损害。

7、在甲方产品进驻乙方协议中所规定的销售区域并在规定的销售日期内，乙方必须保证甲方产品及驻点销售人员的利益及安全不受任何损害。若出现甲方样车产品损坏或者与原配置部件不符及驻点人员利益和人身遭受侵害，乙方将承担由此造成的一切损失和法力责任。

三、销售区域

装潢合同书 篇4

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、中华人民共和国建设部92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

1、甲方装饰住房系合法居住。

乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。

2、装饰施工地点：＿＿区（县）＿＿＿路＿＿＿弄（村）＿＿＿号＿＿楼＿＿＿室。

3、住房结构：＿＿＿＿＿房型＿＿＿＿房＿＿＿厅＿＿＿套，施工面积＿＿＿平方米。

5、承包方式：＿＿＿＿＿（包工包料、清包工、部分承包）。

垃圾清运费：＿＿＿＿＿＿，税金（3、41％）：＿＿＿＿

经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

7、工期：自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日开工，至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日竣工，工期＿＿＿天。

2、乙方提供的材料：

三、关于工程质量及验收的约定：

1、本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

2、本工程由＿＿＿方设计施工方案。

3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》（详见附件见）后，方能进行该项目的`施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

6、工程验收。

四、有关安全生产和防火约定：

十、其它约定：

十一、本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

签订地点：

装潢合同书 篇5

家庭装潢合同是指双方在家庭装潢业务上达成的合作协议，规定了装潢的具体内容、工程进度、支付方式、违约责任等事项。下面我们将详细介绍家庭装潢合同的相关内容。

一、装潢内容

装潢合同中最重要的是规定装潢的具体内容，包括墙面处理、地面铺设、照明设计、家具选购、装饰品布局等。具体内容应该以图纸、效果图、样品等形式确定。在装潢过程中，如有不符合协议内容的情况，建议及时沟通并修改装潢方案。

二、工程进度

装潢合同应明确装潢工程的进度安排。通常会分为设计阶段、施工阶段、验收阶段等。设计阶段由设计师按照客户需求进行设计，确定具体装潢方案；施工阶段则是由相关工人按照设计图纸进行实际施工；验收阶段则是两方共同对装潢效果进行检查、确认并签署书面验收报告。

三、支付方式

付款方式也是装潢合同中需要明确的内容之一。具体支付方式根据双方商定，一般有首付款、工程进度款和尾款等形式。双方应制定明确的付款计划表，以避免出现支付纠纷。建议在约定的付款时间内进行支付，以免延误施工进度。

四、违约责任

当发生违约时，应当依据装潢合同双方约定进行赔偿，一般会有违约金、赔偿金、索赔权等形式。如若任何一方发现了对方的违规行为，应及时通过电话、邮件或书面通知对方要求其纠正错误。

五、其他

在签订家庭装潢合同时需要注意的是，要合理、友好地协商合同条款，确保双方的权益得到保障。此外，装潢过程中可能会出现的额外费用也应事先确定，以免双方产生纠纷。最后，在装潢合同签署之前，相关人员须对合同条款进行全面、熟练的审查，特别注意段落跨行、错位、误漏字等问题，确保合同的格式、语言、内容、时间、签名等无误。

总之，家庭装潢合同的签订有助于确保装潢的顺利进行，防范双方产生任何纠纷。在正式签订合同之前，两方应详尽考虑每个方面，充分表达彼此的意愿和需求，以确保装潢工程顺利完成，同时达到双方共同的标准和满意度。

装潢合同书 篇6

法定代表人：______________，任董事长。

被告：________________，男，________年________月________日出生，汉族，住________________。

诉讼请求

一、判令被告支付原告工程款________元，违约金________元;

二、本案诉讼费由被告承担。

事实与理由

原告于________年________月________日同被告签订《建筑装饰装修工程施工合同》，合同约定由原告承包被告发包的________市________休闲商务会馆改造翻新项目，合同价款为人民币________万元，双方约定合同生效后由被告分四次向原告支付，具体付款方式为：_______________签订合同当日支付________万元;本项目二楼、三楼地下室及一楼后包房完工支付________万元;项目整体完工后三个月至一百天内支付________万元，并约定如在一百天后支付每延期一天被告应按照________元/天的标准向原告支付滞纳金(违约金);工程验收12个月后20天内支付剩余________万元。合同签订后，原告如约履行了合同义务，而被告却在支付第一笔合同价款和第二笔价款的一半(即________万元)后以种种理由推拖支付剩余款项。由此给原告造成了巨大的经济损失，为维护原告的合法权益，特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定诉至贵院，请依法判如所请。

此致

________市________区人民法院

具状人：________有限公司

________年________月________日